Исковое заявление о нарушении сроков выполнения работ по договору подряда

Решение по делу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения подрядных работ Ниже представлен судебный акт арбитражного суда первой инстанции о взыскании в пользу заказчика по договору строительного подряда-нашего Клиента денежных средств в счет взыскания неустойки за просрочку сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором строительного подряда. Категория спора. Арбитражные строительные споры, вытекающие из ненадлежащего исполнения договора строительного подряда, о взыскании неустойки.

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда Образец искового заявления о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда В Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только " В соответствии с п. Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении " В письменном ответе от " Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, так как наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "

Исковое заявление о нарушении договора

Цена иска: 6 ,60 рублей, из них: 2 ,02 — неустойка за просрочку выполнения работ; 1 ,06 — убытки неправомерно удерживаемые денежные средства ; 36 ,91 — проценты за неправомерное удержание денежных средств; 2 ,61 — стоимость невыполненных работ и ущерба по устранению дефектов и недостатков выполненных работ; ,00 — расходы на проведение строительно-технической экспертизы. При этом требования Истца о предоставлении отчета о производстве геологических изысканий и свидетельства о праве проведения геологоразведочных изыскательских работ оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения.

Кроме того, Ответчик не имеет права проведения геологоразведочных изыскательских работ, так как не является членом саморегулируемой организации по изыскательским работам. Требование о предоставлении отчета о производстве геологических изысканий от Пристройка расположена напротив склада здания ЛМК, изготовление и монтаж которого являются предметом договора, и является самостоятельным объектом. Кроме того, исходя из содержания договора и сопутствующих договору документов, Ответчик обязался осуществить проектные работы, а также провести геологоразведочные изыскательские работы.

Обращаю внимание суда на то, что: Ответчик не является членом саморегулируемой организации по проектированию, не имеет права проведения проектных работ. Подтверждающие документы не предоставляются Истцу. Ответчик не является членом саморегулируемой организации по изыскательским работам, не имеет права проведения геологоразведочных работ. Подтверждающие документы и отчет не предоставляются Истцу. К сожалению, все требования Истца о предоставлении надлежащим образом заверенного свидетельства проигнорированы Ответчиком.

Таким образом, Истец был вынужден самостоятельно выяснять вопрос, является ли Ответчик членом вышеназванной саморегулируемой организации.

Доказательства, подтверждающие обоснованные предположения Истца о прекращении членства Ответчика в вышеназванном СРО, прилагаются к настоящему иску. Согласно пункту 1 статьи ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По смыслу приведенной выше нормы, а также пункта 1 статьи ГК РФ подрядчик должен выполнить определенные договором подряда работы с соблюдением определенных договором начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

В соответствии с " Согласно п. В соответствии с п. В силу п. Проектные работы и привязка здания на генплан. Этап 2. Устройство фундаментов под колонны и стойки фахверка. Этап 3. Изготовление металлоконструкций каркаса.

Этап 4. Монтаж металлоконструкций здания. Этап 5. Монтаж фахверка, монтаж ограждающих конструкций, оконных и дверных заполнений и доборных элементов. Этап 6. Устранение недостатков, дефектов и сдача объекта, в целом заказчику. Обусловленная сторонами договорённость определяла продолжительность работ не более Сто пятьдесят календарных дней с момента получения авансового платежа и готовности строительной площадки. Конечный срок выполнения работ, указанный в Календарном плане, соотносится со сроком, указанным в п.

В строгом соответствии с договором 09 августа г. В этот же день Ответчик был уведомлен о перечислении денежных средств. В соответствии со ст. На основании изложенного, руководствуясь условиями договора и действующим законодательством, конечным сроком выполнения работ по Договору являлась дата: не позднее 09 января г.

В силу ст. В нарушение условий договора и действующего законодательства работы, предусмотренные договором, в установленные сроки Ответчиком не были выполнены, результат не достигнут, порядок сдачи и приемки работ отдельных этапов не соблюден. Результат работ не передан Истцу. Ответчиком нарушены промежуточные и конечные сроки выполнения работ, работы отдельных этапов и работы в полном объеме Ответчиком не выполнены и не сданы Истцу, документы, предусмотренные договором, не предоставлены Истцу.

Нарушения выше- и нижеуказанные , допущенные Ответчиком, являются существенными нарушениями условий договора. По состоянию на 10 января года день, следующий за днём окончания выполнения работ работы, предусмотренные договором, в полном объёме и в надлежащем качестве Ответчиком не были выполнены, работы Заказчику не были сданы, результат не был достигнут.

Истцу не известны причины невыполнения подрядчиком работ, предусмотренных договором, а также неосуществления Ответчиком действий, предусмотренных следующими нормами законодательства и положениями договора: 2. В случае осуществления подрядчиком каких-либо работ подрядчик был обязан известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

К сожалению, вышеназванных извещений Заказчик не получал. Также Заказчик не получал каких-либо уведомлений о необходимости принятия строительных конструкций и скрытых работ, а также их освидетельствования, чем был нарушен п.

До 13 марта г. Статья ГК РФ предусматривает, что если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от неё разумные меры по устранению таких препятствий.

Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причинённых тем, что соответствующие препятствия не были устранены. В соответствии с предметом договора подрядчик обязался изготовить и осуществить монтаж склада из ЛМК. Таким образом, заказчиком четко определен предмет договора и цели его использования в качестве склада. Ответчик осуществляет профессиональную деятельность в области строительства и выполнения строительных работ.

Следовательно, Ответчик является членом СРО. Таким образом, Ответчику было известно о цели дальнейшего использования результата работ склада , а также то, что результат выполненной работы должен обладать свойствами, указанными в договоре, а именно: свойствами, позволяющими хранить материальные ценности и использовать в качестве склада.

В силу " Привлечение СРО в качестве третьего лица обусловлено положениями вышеназванного федерального закона и ГК РФ, представленными Ответчиком свидетельством и иными данными, подтверждающими профессиональный статус Ответчика, другими фактическими и юридическими обстоятельствами настоящего дела.

Согласно ст. Согласно вышеуказанной статьи, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. По смыслу вышеприведенных норм подрядчик должен выполнить определенные договором подряда работы с соблюдением определенных договором начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Обращаю внимание суда на то, что договором предусмотрен краткий срок выполнения работ календарных дней.

Согласовав указанный краткий срок, Истец и Ответчик придали особую важность и значимость срокам выполнения работ отдельных этапов и конечному сроку выполнения работ.

Ответчиком нарушены как начальные и конечные, так и промежуточные сроки выполнения работ, более того, результат работ не был достигнут. Ответчик не выполнил работы, предусмотренные договором, в установленный срок сроки , более того, не приступил своевременно к исполнению договора, выполнял работы настолько медленно, что их выполнение и окончание в установленный срок стало невозможным. Вышеуказанная претензия получена Ответчиком, о чем свидетельствуют прилагаемые к иску документы.

Однако правомерные требования Истца оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Положения ч. В связи с неисполнением ненадлежащим исполнением Ответчиком своих обязательств, включая, но, не ограничиваясь: нарушениями начальных, промежуточных, конечных сроков выполнения работ; несвоевременным началом и настолько медленным выполнением работ, очевидно свидетельствующих о невозможности окончания работ к сроку; ненадлежащим качеством работ отдельных этапов и результата работ; непредставлением Ответчиком документации и документов, предусмотренных договором; отступлением в работе от условий договора, которые являются существенными и неустранимыми; невыполнением работ, предусмотренных договором; отсутствием каких-либо уведомлений о приостановлении работ или о готовности работ к сдаче заказчику, а также в связи с наличием иных существенных нарушений условий договора и требований действующего законодательства, допущенных Ответчиком, договор был расторгнут Истцом в одностороннем порядке.

Руководствуясь статьями " Уведомление о расторжении договора от В рамках надлежащего исполнения гражданских прав и несения гражданских обязанностей Истцом в адрес Ответчика также было направлено вышеназванное повторное уведомление о расторжении договора. Указанное повторное уведомление получено Ответчиком 24 марта г. Вышеуказанные уведомления о расторжении договора проигнорированы Ответчиком.

Более того, после получения уведомления о расторжении договора, Ответчик, злоупотребляя правом, направил Истцу уведомление от При этом названное уведомление каких-либо обоснованных и мотивированных возражений или объяснений Ответчика не содержало. Несмотря на расторжение договора и получение вышеуказанного ненадлежащего уведомления от Ответчика после расторжения договора, Истец в рамках надлежащего исполнения гражданских прав и обязанностей направил в адрес Ответчика возражения и обоснованный отказ от подписания прилагаемых к уведомлению документов от Таким образом, датой расторжения договора является: 13 марта г.

Прошу суд учесть, что на указанную дату расторжения договора, Таким образом, работы, предусмотренные договором и в установленный срок сроки , Истцу не сданы. В отличие от Ответчика Истец свои обязательства, предусмотренные договором, выполнил надлежащим образом.

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда. Исковое заявление о взыскании неустойки (пени) за нарушение конечного срока выполнения работ по договору строительного подряда (примерная.

Исковое заявление о защите прав потребителя Оказание содействия потребителям в реализации их права на судебную защиту Расторжение договора, уплата неустойки. Некачественные работы. Северский районный суд Краснодарского края в составе председательствующего Макаренко В. Северская 19 января года Северский районный суд Краснодарского края в составе председательствующего Макаренко В. С обратилась в суд с иском к Иванову о защите прав потребителей. В обоснование указанных требований С ссылается на то, что между ней и ответчиком-предпринимателем Ивановым Согласно договора ответчик обязан был осуществить комплекс работ в домовладении, расположенном по адресу: Северная , из его материалов, его силами и средствами в срок до В настоящее время условия договора ответчиком не исполнены. Работы были выполнены не качественно, истица понесла убытки, связанные с переделкой работ ответчика. Истица просит расторгнуть договор подряда; взыскать в ее пользу с ответчика уплаченные ему денежные средства в размере руб. В судебном заседании истица и ее представитель просили удовлетворить исковые требования по доводам, изложенным в иске. Истица суду пояснила для оплаты работ, указанных в договоре, она была вынуждена Ею были получены денежные средства на проведение ремонтных работ. На основании п. В связи с нарушением исполнителем сроков выполнения работ, она понесла убытки в размере суммы процентов за пользование кредитом. Стоимость, уплаченная по договору подряда, составила ,00 рублей, проценты за пользование кредитом с Однако, работы ответчик не выполнил, акт сдачи-приема выполненных работ сторонами не подписан. Согласно условиям договора от На основании ст.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда. Срок выполнения работ.

Исковое заявление по договору подряда образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Договор подряда является древнейшим видом соглашений.

Цена иска: 6 ,60 рублей, из них: 2 ,02 — неустойка за просрочку выполнения работ; 1 ,06 — убытки неправомерно удерживаемые денежные средства ; 36 ,91 — проценты за неправомерное удержание денежных средств; 2 ,61 — стоимость невыполненных работ и ущерба по устранению дефектов и недостатков выполненных работ; ,00 — расходы на проведение строительно-технической экспертизы. При этом требования Истца о предоставлении отчета о производстве геологических изысканий и свидетельства о праве проведения геологоразведочных изыскательских работ оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения.

Как составить иск по договору подряда?

Застройщики 10 дней ответ на претензию Направил претензию застройщику по почте с уведомлением, дал им 10 рабочих дней на ответ. Ответа нет. По закону в какой срок мне должны дать ответ? В течение 10 дней с момента получения претензии. Вы уведомление получили с отметкой с их стороны о получении?

Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

Как составить иск по договору подряда? Декабрь 19th, Поставка и подряд — эти два вида обязательств, с которыми любому субъекту предпринимательской деятельности приходится иметь дело чаще всего. Естественно, как и в любом другом обязательстве, очень часто возникают споры между сторонами, решать которые подчас приходится кардинальным способом — через суд. В этой статье мы и поговорим о том, как составить и подать исковое заявление по договору подряда. Иск по договору подряда: с чего начать Прежде всего, необходимо определиться с требованиями, которые вы намерены предъявить другой стороне. В зависимости от того, какие условия договора были нарушены стороной или относительно которых возникли разногласия и формируются требования, которые нужно указывать в исковом заявлении. Чтобы было понятней кратко обозначим основные виды требований по договору подряда: Взыскание штрафных санкций Взыскание вознаграждения, предусмотренного договором. Проще говоря, оплаты за выполненные работы Требования по качеству и объемам выполненных работ Требования об исполнении гарантийных обязательств Требования о возмещении убытков. Исковое заявление может содержать единственное требование или сразу несколько, но формулировать их необходимо четко и раздельно.

Цена иска рублей размер денежных требований о защите прав потребителя 19 июля г. Согласно разделу 1 договора цена составила рублей, из которых: 3 рублей — цена расходных материалов и рублей — стоимость монтажа системы.

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда В Фактически ответчик завершил строительные работы и сообщил мне о своей готовности к сдаче-приемке готового объекта только " В соответствии с п.

Срок ответа на претензию по строительству

.

Исковое заявление о защите прав потребителей договор подряда

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ
Похожие публикации